Textul licitației

tratti di bonifica dei terreni insistenti sull'area c.d. "Goccia" del quartiere Bovisa di Milano, di proprietà del Politecnico di Milano e del Comune di Milano.Identificatorul procedurii: 6e20cee0-e216-40fb-addb-2e3bba36e298Tip de procedură: DeschisăProcedura este accelerată: daJustificarea procedurii accelerate: Il ritardo maturato a causa dei tempi non rispettati in sede di Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei P.O.B. da parte degli enti chiamati ad esprimersi e la necessità di rifacimento e adeguamento dei progetti esecutivi alla luce delle nuove procedure di bonifica convenute con gli enti preposti hanno avuto come conseguenza che per rispettare le milestones intermedie previste dal D.M. 1257/2021 (bando ministeriale finalizzato al cofinanziamento per la realizzazione di residenze universitarie), rispetto espressamente previsto a pena di revoca del cofinanziamento già ottenuto dal Politecnico per una delle due residenze previste dal progetto del campus Bovisa Nord, si è resa necessaria l’adozione di una procedura accelerata ai sensi dell’art. 71, c. 3, del D.Lgs. 36/2023.2.1.1. ScopNatura contractului: LucrăriClasificarea principală (cpv): 45112360 Lucrări de reabilitare a terenului2.1.3.